Приказ Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 03.04.2014 N 9 "Об утверждении типовой формы государственного контракта на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом"



ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПРИКАЗ
от 3 апреля 2014 г. № 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОМ
ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Ленинградского областного комитета
по управлению государственным имуществом от 08.07.2014 № 13)

В целях обеспечения дополнительных защитных механизмов в ходе исполнения государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказываю:

1. Утвердить типовую форму государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в Леноблкомимуществе согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Структурным подразделениям Леноблкомимущества с момента выхода настоящего приказа при подготовке проекта государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Ленинградской области руководствоваться типовой формой, указанной в пункте 1 настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу Приказ Леноблкомимущества от 30 ноября 2009 года № 105 "Об утверждении примерных форм государственных контрактов".
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Леноблкомимущества Зинченко О.Е.

Председатель комитета
В.Е.Артемьев





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу
Леноблкомимущества
от 03.04.2014 № 9

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НУЖД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Ленинградского областного комитета
по управлению государственным имуществом от 08.07.2014 № 13)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

г. Санкт-Петербург
"__"_____________ 20__ г.

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество, комитет) в лице председателя комитета _____Ф.И.О._____, действующего на основании Положения о Леноблкомимуществе, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 23.04.2010 № 102, именуемое в дальнейшем "заказчик", с одной стороны, и (полное наименование исполнителя (подрядчика), должность уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии); название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя; для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность), с другой стороны, вместе именуемые "стороны" и каждый в отдельности "сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, на основании результатов размещения государственного заказа Ленинградской области путем (указывается процедура закупки, являющаяся основанием для заключения контракта, включая название и реквизиты документа, которым оформляются результаты закупки) заключили настоящий Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

Указывается наименование оказываемых услуг (выполняемых работ), документы - основания для заключения настоящего контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;
2.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;
2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;
2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя (подрядчика);
2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты услуг (работ), не соответствующих требованиям контракта и(или) технического задания;
2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты услуг (работ), не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять оказанные услуги (выполненные работы) в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;
2.2.2. Оплатить оказанные услуги (выполненные работы) в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
2.3. Исполнитель (подрядчик) вправе:
2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от заказчика;
2.3.2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
2.4. Исполнитель (подрядчик) обязан:
2.4.1. Оказать услуги (выполнить работы), обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом;
2.4.2. В течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем (субподрядчиком) предоставлять информацию о всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с исполнителем (подрядчиком), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в случае если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки работы (услуги) превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации;
2.4.3. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания заказчика в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах (выполненных работах);
2.4.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом;
2.4.5. Представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;
2.4.6. Согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
2.4.7. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия заказчика количество, объем, характер оказания услуг (выполнения работ) и условия их оплаты;
2.4.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной исполнителю (подрядчику) в связи с исполнением обязательств по контракту;
2.4.9. Незамедлительно уведомлять заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.
Примечания:
В случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки требования к исполнителю (подрядчику), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих организаций), в данный раздел контракта в обязанности исполнителя (подрядчика) вносится пункт следующего содержания: "Привлечь к исполнению контракта на выполнение работ (оказание услуг) соисполнителем (субподрядчиком) из числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих организаций) в объеме не менее ____% от цены контракта и заключить соответствующий договор" (п. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). В случае если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Кроме того, в случае заключения государственного контракта на разработку проектной документации в данном разделе в обязанностях исполнителя (подрядчика) может быть предусмотрен пункт следующего содержания: "По запросу заказчика предоставить дубликат проектной документации в срок __________ рабочих дней".

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта определена по итогам ____________ и составляет __________ (____________________) рублей, в том числе НДС - ___ (указывается, сколько процентов). В случае если НДС не облагается, указать, на основании какой статьи Налогового кодекса.
3.2. Цена контракта включает в себя все расходы исполнителя (подрядчика), связанные с выполнением работ (оказанием услуг), а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые являются обязательными в силу закона.
3.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, прямо указанных в действующем законодательстве Российской Федерации и настоящем контракте.
3.4. Оплата работ (услуг) по настоящему контракту осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области на ______ год до окончания финансового года в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.5. Работы (услуги) по настоящему контракту оплачиваются заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета заказчика на расчетный счет исполнителя (подрядчика). Оплата за оказанные услуги производится по факту выполнения работ (оказания услуг) в полном объеме в течение __________(____________) банковских дней после подписания заказчиком и исполнителем (подрядчиком) акта выполненных работ (оказанных услуг) и выставленных исполнителем (подрядчиком) счета и счета-фактуры. Авансирование (не) предусмотрено.
3.6. Исполнитель (подрядчик) подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования заказчика из средств областного бюджета, которые могут повлиять на условия контракта.
3.7. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема услуг (работ) и иных условий исполнения контракта.
3.8. В соответствии с подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ может быть увеличен или уменьшен предусмотренный контрактом объем услуг (работ) не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг (работ), но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема (работ) услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта.
Примечания:
В данном разделе контракта указываются:
- общая стоимость всех оказываемых услуг, выполняемых работ, а также налог на добавленную стоимость (НДС), а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в конкурсной документации, и порядок расчетов;
- в случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ, услуг невозможно определить, заказчик указывает цену единицы услуги, работы. При этом должно быть указано, что оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги, работы исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации о закупке;
- в случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта;
- в случае если оказание услуг, выполнение работ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации и исполнитель (подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации;
- порядок и срок оплаты работы или услуги;
- возможность снижения по соглашению сторон стоимости контракта без изменения предусмотренных контрактом объема оказываемых услуг и выполняемых работ;
- возможность по предложению заказчика увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов, предусмотренных контрактом. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы или услуги;
- возможность изменения условий контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения контракта и(или) объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
- возможность изменения условий контракта, если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
- возможность выплаты и размер аванса, порядок, сроки и условия выплаты аванса.

4. Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг), сдачи
и приемки работ (услуг)

4.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту устанавливается до __________.

4.1. Порядок выполнения работ по контракту определяется Техническим заданием.
4.2. Приемка работ в целом производится в установленном контрактом порядке в соответствии с Техническим заданием.
4.3. По окончании выполнения работ (оказания услуг), но не позднее срока, установленного п. 4.1 контракта, исполнитель (подрядчик) представляет заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (приложение № 1 (не приводится) к настоящему контракту), в двух экземплярах, подписанных исполнителем (подрядчиком), а также два экземпляра акта сдачи-приемки работ, подписанного со стороны исполнителя (подрядчика).
4.4. В течение _____ (_________________) рабочих дней с момента сдачи исполнителем (подрядчиком) отчетной документации заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств исполнителем (подрядчиком) (отдельного этапа исполнения государственного контракта) и представленной исполнителем (подрядчиком) отчетной документации на предмет соответствия выполненных работ (оказанных услуг), их объема, качества требованиям, установленным государственным контрактом, и направляет исполнителю (подрядчику) подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ, либо подрядчику (исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. В ходе приемки работ заказчик имеет право запрашивать исполнителя (подрядчика) о предоставлении разъяснений относительно результатов работ (услуг).
4.5. В случае мотивированного отказа заказчика в приемке работ исполнитель (подрядчик) обязан произвести необходимые доработки, устранить недостатки в срок, установленный заказчиком, и за свой счет.
4.6. По решению заказчика для приемки оказываемых услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из ______ человек.
4.7. В установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях для проверки предоставленных исполнителем (подрядчиком) результатов выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных государственным контрактом, в части их соответствия условиям государственного контракта заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. При проведении экспертизы заказчиком общий срок, указанный в п. 4.4 Государственного контракта, проверки результатов исполнения обязательств исполнителем (подрядчиком) по государственному контракту продлевается на срок, потребовавшийся для проведения экспертизы.
4.9. Исполнитель (подрядчик) обеспечивает передачу результатов работ (услуг) для проведения экспертизы.
4.10. Результаты работ (услуг) принимаются Заказчиком только при условии наличия положительного экспертного заключения на указанную отчетную документацию.
4.11. Подписанный заказчиком и исполнителем (подрядчиком) акт сдачи-приемки работ и предъявленный исполнителем (заказчиком) счет на оплату является основанием для оплаты заказчиком выполненных (оказанных) исполнителем (подрядчиком) работ (услуг).
Примечания:
Заказчик обязан провести экспертизу выполненной работы (оказанной услуги) в случае, если закупка осуществляется у единственного подрядчика (исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.
Кроме того, в данном разделе контракта также могут указываться:
- место выполнения работ (оказания услуг), срок завершения работы (услуги), график оказания работ (услуг) (если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта);
- порядок и сроки представления актов, отчетных, финансовых и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств;

- порядок и объем передаваемой сопроводительной (технической) или иной документации.
- порядок и объем передаваемой сопроводительной (технической) или иной документации.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, Заказчик/Исполнитель (подрядчик) обязан уплатить штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - Постановление № 1063) в размере: заказчик _______ рублей, исполнитель (подрядчик) ____________ рублей.
5.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель (подрядчик) вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4. В случае просрочки исполнения исполнителем (подрядчиком)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, заказчик направляет исполнителю (подрядчику) требование об
уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем (подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
___________________________________________________________________________
(не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату уплаты пени)
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных исполнителем (подрядчиком), и определяется по
формуле в соответствии с Постановлением № 1063.
5.5. Убытки заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем (подрядчиком) своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
5.7. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате оказания услуг (выполнения работ), компенсируется исполнителем (подрядчиком), который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты могут быть отнесены на счет заказчика.
5.8. Неустойка (штраф, пеня) перечисляется в доход бюджета Ленинградской области.
5.9. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.
Примечания:
В случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки требования к исполнителю (подрядчику), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих организаций) в данный раздел контракта включается обязательное условие о гражданско-правовой ответственности исполнителей (подрядчиков) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих организаций) (п. 6 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
В данном разделе также может быть предусмотрена ответственность исполнителя (подрядчика):
- за непредоставление информации о всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с исполнителем (подрядчиком), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, путем взыскания с подрядчика (исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем (подрядчиком) с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства;
- за непредоставление информации о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц, в форме взыскания пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления исполнителем (подрядчиком) указанной информации заказчику;
- за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях, установленных соответствующим пунктом контракта.
Кроме того, данный пункт контракта может содержать условия о сроках возврата заказчиком подрядчику (исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, а также условие, что, если способом обеспечения является залог денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд - заложенные денежные средства остаются у заказчика.

6. Гарантийный срок работы, услуги
и(или) объем предоставления гарантий их качества

6.1. Исполнитель (подрядчик) предоставляет гарантию качества выполненных работ (оказанных услуг) сроком ____ месяца со дня их приемки заказчиком. В соответствии с представленной гарантией качества выполненных работ (оказанных услуг) по требованию заказчика исполнитель (подрядчик) обеспечивает (указываются конкретные действия, которые обязан совершить исполнитель (подрядчик) по устранению выявленных нарушений в рамках гарантийного срока).
6.2. Объем гарантии качества работ - на весь объем выполняемых работ (оказанных услуг).
6.3. В случае выявления нарушений при выполнении работ (оказании услуг) исполнитель (подрядчик) обязан безвозмездно устранить выявленные нарушения в рамках срока и объема гарантии качества работ (услуг).

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено исполнителем (подрядчиком) на сумму ___________(________________) руб.
7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставлено на весь срок действия контракта.
7.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком) обязательств по контракту, а также неисполнение любого из сроков поэтапного исполнения контракта заказчик вправе взыскать с исполнителя (подрядчика) обеспечение исполнения контракта.
7.5. Денежные средства, внесенные исполнителем (подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются исполнителю (подрядчику) в течение _____ банковских дней после приемки заказчиком всего объема выполненных работ (указанных услуг) при условии надлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком) всех своих обязательств по настоящему контракту (в случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств).
7.6. В случае обеспечения исполнения контракта банковской гарантией срок ее действия должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
7.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
7.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
7.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
7.10. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является несоответствие ее Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
7.11. В случае неисполнения исполнителем (подрядчиком) обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны заказчика актом, заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта, определенного исполнителем (подрядчиком).
7.12. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и(или) ненадлежащим исполнением требований заказчика является отсутствие подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приемку работ (услуг).
Примечание.
В случаях, предусмотренных параграфом 3 главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятисот тысяч рублей), пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, установление в контракте требования об обеспечении исполнения контракта является правом заказчика, а не обязанностью.

8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения
контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.5. Подрядчик (исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик (исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика (исполнителя).
8.7. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.8. В случае неоплаты исполнителем (подрядчиком) выставленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, расторжение контракта по соглашению сторон не допускается.
8.9. При расторжении государственного контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
Примечание.
В случае заключения контракта по результатам электронного аукциона с победителем такого аукциона контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта (пункт 8 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении контракта, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов сторон, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у сторон необходимых средств.
9.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 9.1 контракта, обязана в 10 (десяти) дневный срок письменно известить другую сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего контракта.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, контракт может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне без обязанности по возмещению убытков.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении данного контракта, разрешаются в ходе переговоров, в том числе в претензионном порядке, соблюдение которого является обязательным. Претензия должна быть направлена в письменном виде. На претензию сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.3. Стороны принимают все разумные меры к сохранению конфиденциальности своих взаимоотношений по контракту, а также полученных в результате исполнения контракта данных о деятельности противной стороны, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, а также случаев обязательного раскрытия информации в отношении контракта правоохранительным, контролирующим и иным уполномоченным органам власти. В отступление от положений настоящего пункта контракта заказчик вправе раскрывать информацию в отношении контракта и его исполнения в той мере, в которой это будет необходимо для использования результатов работ (услуг).
10.4. Все дополнения и изменения к контракту, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений.
10.5. В случае изменения у одной из сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.
10.6. В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую сторону до вступления изменений в силу.
10.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров телефонов, телефаксов, телексов не позднее 10 (десяти) дней со дня их изменений.
10.8. Во всем, что не урегулировано положениями контракта, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
10.9. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11. Приложения

11.1. Приложение № 1. Техническое задание.
11.2. Приложение № 2. Расчет цены контракта.
Примечание: перечисляются все приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом
ИНН 4700000483, КПП 781301001.
Место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 8, лит. А
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 8, лит. А
Л/счет № 03181801001 в комитете финансов Ленинградской области
ОКПО 00098186.
Исполнитель:

13. Подписи сторон

От Заказчика: От Исполнителя:
Председатель Ленинградского
областного комитета по управлению
государственным имуществом

___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Ф.И.О.
М.П. М.П.


------------------------------------------------------------------